Παραθέτουμε αυτούσια τη σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου και του μελετητή που ανέλαβε να εκπονήσει τη μελέτη: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ...
Παραθέτουμε αυτούσια τη σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου και του μελετητή που ανέλαβε να εκπονήσει τη μελέτη:
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο Ναύπλιο
σήμερα την 18Η Ιουνιου 2021 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1) Το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου νομίμως εκπροσωπούμενος από το Πρόεδρο αυτού
k. Αναστασιο Ζαφείρη
2) Ο κ.Ηλιας
Μαντζαβράκο (ΑΦΜ 076922637 Μεσολογγίου 39 Ναυπλιο )
συνεφώνησαν
τα κάτωθι
Ο πρώτος
συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη
1. Τις
διατάξεις του Ν.2738/99
2. Τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιηθηκε από το Ν. 4782/2021 και ισχύει
3. Τις
διατάξεις του Ν. 2738/99
4. Τις
διατάξεις του Ν. 3463/06
5. Τις
διατάξεις της ΚΥΑ 107017/2006
6. Τις
διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011) αρθρο 10 παρ.1, όπως ισχύει
.
7. Τις
διατάξεις του Ν.4782/2021 ( ΦΕΚ 36 Α/2021)
8. Τις αριθ.
19/2021 και 21/2021 αποφάσεις Πρόεδρου ΔΛΤΝ
9. Την
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ ετους 2021 και στον ΚΑΕ 30-7411.006
συνάπτει με
το δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο
της συμβασης είναι η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής για το λιμάνι Ναυπλιου
Μελέτη ΕΟΑ
για το υδατοδρόμιο του Λιμένα Ναυπλίου και όλα τα υφιστάμενα και αδειοδοτημένα
έργα
2. Μελέτη ΕΟΑ
για το επικαιροποιημένο ΠΕΑΛ του Λιμένα Ναυπλίου
3. Μελέτη ΕΟΑ
για τον τουριστικό λιμενα Ναυπλίου ( ΜΑΡΙΝΑ)
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. Ο φάκελος
της μελετης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης λιμένα Ναυπλίου που θα κατατεθεί θα
περιλαμβάνει τα εξής:
1. Μελέτη ΕΟΑ
για το υδατοδρόμιο του Λιμένα Ναυπλίου και όλα τα υφιστάμενα και αδειοδοτημένα
έργα
2. Μελέτη ΕΟΑ
για το επικαιροποιημένο ΠΕΑΛ του Λιμένα Ναυπλίου
3. Μελέτη ΕΟΑ
για τον τουριστικό λιμενα Ναυπλίου ( ΜΑΡΙΝΑ)
Β. Εφόσον
μετα την υποβολή του φακέλου στις αρμόδιες για εγκριση Αρχές προκύψουν
παρατηρήσεις, που αφορούν αποκλειστικά το αντικείμενο της ΕΟΑ και όχι τυχόν
επιπρόσθετων μελετών θα αναληφθούν από τον αντισυμβαλλόμενο οι αναγκαίες
ενέργειες για την αποκατάστασή τους χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου
ΆΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Συμβαση θα
ολοκληρωθεί με τα κατωθι σταδια :
1. Μελέτη ΕΟΑ
για το υδατοδρόμιο του Λιμένα Ναυπλίου και όλα τα υφιστάμενα και αδειοδοτημένα
έργα αυτού εντός 20 ημερων από την υπογραφή της συμβασης
2. Μελέτη ΕΟΑ
για το επικαιροποιημένο ΠΕΑΛ του Λιμένα Ναυπλίου εντός ενός (1) μηνα μετά την
έγκριση του από την ΕΣΑΛ .
3. Μελέτη ΕΟΑ
για τον τουριστικό λιμένα Ναυπλίου (ΜΑΡΙΝΑ) εντός ενός (1) μηνα μετά την
έγκριση του ΠΕΑΛ από την ΕΣΑΛ .
Κάθε τεύχος
θα περιέχει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3.2 της ΥΑ οικ.
170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β').
Οι υπηρεσίες
που αναφέρονται παραπάνω θα ολοκληρωθούν όπως αναφερονται ανωτερω εφόσον έχουν
παραδοθεί σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την εκπόνηση της
Μελέτης, σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή (Word, Cad, Gis).
. Σε
περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ. Ναυπλίου ή σε
ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί
το από υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ. , ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αντισυμβαλλόμενου,
ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά επί πλέον αποζημίωση για την καθυστέρηση
αυτή.
Εάν ο
αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την παράδοση της εργασίας, πέραν της
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ Ναυπλίου και σύμφωνα με τις ισχύουσες κυρώσεις
που ισχύουν στα άρθρα 203, 206 και 207 του Ν. 4412/2016 αναλόγως εφαρμοζόμενα.
ΆΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΗ
Ως αμοιβή του
αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το ποσό των Εξι χιλιάδων εκατόν πενηντα πέντε ευρώ
και δεκαοκτώ λεπτών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ €(#6155,18#€ ) σύνταξη
μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης λιμενα Ναυπλίου
ΆΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
1 Η πληρωμή
θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την έκδοση τιμολογίου από τον Ανάδοχο και
μετά από την παραλαβή των προς παράδοση εργασιών και εφόσον δεν υπάρχει
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. Η πληρωμή του αναδόχου
θα γίνει ως εξής:
ποσοστό 70%
με την κατάθεση της ΕΟΑ για το υδατοδρόμιο Ναυπλίου στο Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο
ποσοστό 20%
με τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου επί της ΕΟΑ του
υδατοδρομίου , η οποία ουσιαστικά αποτελεί και την έγκρισή της
ποσοστό 5%
μετα την καταθεση των Μελετών ΕΟΑ για το επικαιροποιημένο ΠΕΑΛ του Λιμένα
Ναυπλίου
ποσοστό 5%
μετα την καταθεση των Μελετών ΕΟΑ για το και του τουριστικού λιμένα Ναυπλίου
(ΜΑΡΙΝΑ)
Η προσφερόμενη
τιμή προσφοράς δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση
.2. Η αμοιβή
του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος
κ.λ.π.) βάσει των κειμένων διατάξεων που ισχύουν την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο
αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται έναντι του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ για
κάθε πλημμέλεια κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ή για τη μη
τήρηση της παρούσας σύμβασης.
Το τυχόν
απασχολούμενο από τον αντισυμβαλλόμενο τεχνικό προσωπικό, ουδεμία εργασιακή ή
άλλη σχέση έχει με το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, το οποίο και δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του προσωπικού αυτού.
Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρων θα καταγγελθεί η παρούσα σύμβαση.
Πνευματικά
δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν
με ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης θα
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου που θα έχει το
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Τα σχετικά πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου
χωρίς την καταβολή αμοιβής.
ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Απαγορεύεται
η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του αναδόχου που απορρέουν
από την παρούσα σύμβαση και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων
του αναδόχου.
2 Ο ανάδοχος
εγγυάται ότι το αντικείμενο της σύμβασης θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, της προσφοράς του και σύμφωνα με
τις υποδείξεις του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο ανάδοχος θα
αναλάβει όλη την εκπόνηση της Μελετης ειδικης οικολογικής αξιολόγησης την
κατάθεσή της στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και την υποβοήθηση του φορέα μέχρι
και την έγκριση της από το αρμόδιο Υπουργείο.
Ο Ανάδοχος
θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες
όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή
ή χρονική παράταση που θα οφείλονται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος
αναφερόμενου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αρμόδια για
την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας είναι
αποκλειστικά τα Δικαστήρια της εδρας του ΔΛΤΝ ητοι του Ναυπλίου .
Κάθε
τροποποίηση της παρούσας συμφωνείται και καταρτίζεται μόνο εγγράφως.
Η παρούσα
συντάχτηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολούθως:
ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ
